. 中国美术学院后勤服务网
    首页 | 组织机构 | 党务工作 | 通知公告 | 后勤动态 | 校园建设 | 房产管理 | 医疗卫生 | 维修改造 | 服务指南 | 政策法规 |    
 
栏目分类
通知公告
 
首页>>通知公告

中国美术学院南山校区学生公寓建设工程建筑设计招标公告

 

中国美术学院南山校区学生公寓建设工程

 

 

 

建筑设计招标文件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招 标 人: 中国美术学院

 

招标代理机构:浙江省成套招标代理有限公司

О一三年八月

 


第一章 招标公告

                             项目编号:2013-085

中国美术学院南山校区学生公寓建设工程经浙江省发展和改革委员会浙发改函【2013248号文核准同意建设,并已列为浙江省重点建设项目。项目建设规模为总建筑面积15000平方米、其中地上建筑面积10000平方米、地下建筑面积5000平方米、总投资约为0.6115亿元人民币,建设地址位于杭州市南山路218号中国美术学院南山校区内,计划于2015年建成。项目业主为中国美术学院,资金来源为自筹。
  本次招标的投标资格审查采用后审方式,招标人为中国美术学院(委托浙江省成套招标代理有限公司为代理单位)。
  现将本次招标内容和投标资格条件等公告如下:
    
中国美术学院南山校区学生公寓建设工程建筑设计

1、标段内容:中国美术学院南山校区学生公寓建设工程的建筑方案设计(含其建设用地内的场地布置和项目投资估算),中标后的方案优(深)化、初步设计(含投资概算)、施工图设计以及上述过程中产生的各项配套服务。本项目总建筑面积15000平方米、工程费用约为5000万元人民币。

2、资格条件:

1)投标人具有独立法人资格,具有建筑行业建筑工程甲级设计资质或工程设计综合甲级资质或建筑设计事务所甲级;

2)拟派项目负责人具有国家注册一级建筑师执业资格,并注册在投标人单位;

3)投标人具有等级为A级及以上企业信用报告(浙江省招标投标领域适用);

4)投标人及拟派项目负责人自201071日至投标截止日无行贿犯罪记录(以法院判决书日期为准);

5本项目不接受联合体投标。

3、投标文件递交截止时间:20131010930

4、投标文件递交地点:浙江省公共资源交易中心总台(杭州市曙光路140号黄龙广场东环二楼)

    招标人将派人于2013823日至2013829日工作日的上午9001130、下午200 430 在浙江省公共资源交易中心集中出售招标文件,每本招标文件收取工本费500元,售后不退,逾期不再出售。凡符合资格条件并有投标意向的独立法人,请持《浙江省重大建设工程交易登记手册》,按本公告要求的时间、地点购买招标文件。
  未取得交易登记手册的投标申请人,应先办理承包单位交易档案登记手续,交易登记请直接点击“交易档案登记系统”,并请在投标截止前3个工作日交纳开标日当月的交易席位费,否则,交易管理系统将无法接受你的投标文件。
  集中受理地址:浙江省杭州市曙光路140号浙江省公共资源交易中心投标申请室   号位
  招标人地址:杭州市南山路218
  联 人:翟鋆、叶老师      联系电话:0571-85833958  0571-87164634


第二章 投标须知

投标须知前附表

序 号

 

具 体 内 容

1

工程名称

中国美术学院南山校区学生公寓建设工程建筑设计

2

工程地点

位于杭州市南山路218号中国美术学院南山校区内

3

招标内容

    南山校区学生公寓的方案设计、初步设计(含投资概算编制)及施工图设计,包括各设计阶段的总平面设计、建筑单体设计、建筑结构设计(含基坑围护设计)、幕墙设计(含泛光照明设计)、装饰装修设计(含室内精装修部分设计)、景观绿化设计、室外配套管网、公用动力配套设施,建筑单体内给排水、供配电、动力、暖通、建筑智能化、人防等与本工程相关的所有设计(含必须由其他单位承担的设计费用),以及技术经济分析和相关服务(包括但不限于以下服务:各阶段设计调整,常驻现场的设计代表,提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加基槽、中间结构及竣工验收等;协助及配合招标人进行招标、编制招标文件中的技术规范和技术要求,为招标人提供咨询意见等)。

    南山校区学生公寓建设工程项目总建筑面积15000平方米,其中地上建筑面积10000平方米,地下建筑面积5000平方米,具体设计深度在合同实施中根据招标人要求进行调整。

4

投标人

资格条件

1)投标人具有独立法人资格,具有建筑行业建筑工程甲级设计资质或工程设计综合甲级资质或建筑设计事务所甲级;

2)拟派项目负责人具有国家注册一级建筑师执业资格,并注册在投标人单位;

3)投标人具有等级为A级及以上企业信用报告(浙江省招标投标领域适用);

4)投标人及拟派项目负责人自201071日至投标截止日无行贿犯罪记录(以法院判决书日期为准);

5本项目不接受联合体投标。

5

招标类型

公开招标

6

履约担保金额

履约担保金额:中标合同总价金额的10%

履约担保的形式:银行转账支票、汇票

7

*投标有效期

投标截止之日起120天内有效

8

投标保证金

  式:转账支票或汇票,从投标人基本账户缴纳。

  额:人民币壹万元

投标保证金在投标截止之前递交至:

名:浙江省成套招标代理有限公司

开户银行:中信银行杭州西湖支行

    号:7331610182600126385

    招标人同时接受投标人持浙江省招投标协会出具的“联保证明”作为投标保证金缴纳凭证,并视同投标人已按招标文件要求的方式和额度缴纳投标保证金。投标人持“联保证明”投标时,应将“联保证明”原件装订在投标文件正本对应的投标保证金缴纳凭证的位置,复印件装订在投标文件副本对应位置。

9

招标答疑

    如有疑问,请于20139411时整前,以书面形式传真至招标代理机构(传真:057185830270,同时将电子版(WORD2003版)发至邮箱X87631130@126.COM,招标人将统一答复。投标人必须在规定时间前提出对招标文件的疑问,否则招标人有权拒绝接收和拒绝回答未在答疑周期内提出的疑问。

10

投标文件

递交份数

    商务资信标正本1份,副本4本;A3大小方案设计文本10份(其中正本1份、副本9份);A3大小方案设计文本的电子文本光盘1份,光盘均包封在A3大小方案设计文本内A1彩色展板图1套(至少四张,其中必须有一张总平面布置图,一张鸟瞰图,和二张不同角度的透视图)。

11

费用承担

    投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

    招标人将对综合排名第二至第四名的投标人进行投标补偿,补偿原则如下:排名第二的补偿人民币贰万元,排名第三的补偿人民币壹万元,排名第四的补偿人民币伍仟元补偿费将在招标人与中标人签订合同后15个工作日内支付。

12

投标报价范围

    本次投标的基准价为 163.9 万元人民币。

    投标人报价超过最高投标限价196.68万元人民币或者低于最低投标限价147.51万元人民币都将导致其投标文件不被招标人接受。

13

投标文件递交地点及截止时间

地点:杭州市曙光路140号黄龙广场东环二楼省公共资源交易中心

截止时间:20131010930

14

开标地点

及时间

地点:杭州市曙光路140号黄龙广场东环二楼省公共资源交易中心

开标时间:20131010930

15

评标办法

综合评估法,具体详见招标文件第五章

16

是否授权评标委员会确定中标人

 否,推荐的中标候选人数:3名。

17

需要补充的其他内容

1、投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时,请在投标截止日十天前按《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令第613号)规定反映,逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

2、投标人须于投标截止日3天前办妥浙江省公共资源交易中心进场交易证并交清开标日当月席位费,否则计算机系统将无法接受投标书。有关事宜请与浙江省公共资源交易中心126室联系。

3、强制性资格条件表中“原件备查”指投标人准备好备查的原件,评标委员会在评审时对相应复印件提出质疑时,投标人须及时提供相应原件,如未能在规定时间内及时提供的则视为不符合强制性资格条件,作符合性审查未通过处理。投标人如提供虚假证明材料的,将承担相应的法律责任。

4、招标文件后续内容与本须知前附表内容不一致的,以前附表内容为准。

5、开标结束后,招标人向省招投标协会查询联保证明的有效性,若无效则视同投标人未按要求交纳投标保证金。

6、关于设计分包的问题

1)投标人资质涵盖的专业设计内容,必须由投标人自行完成。如果投标人不具备本项目所需要的其他专业设计资质(如钢结构、幕墙、景观绿化等),中标后,经发包方书面同意后,承包人可以将其他专业工程设计再分包给具有相应资质等级的设计分包单位。如有必要,分包单位的费用可以由招标人从设计总包费用中扣除,直接支付给分包单位。

2)如投标人是建筑设计事务所,允许其对本建筑工程项目设计实行总承包。中标后,承包人在自行完成建筑工程本专业的设计业务同时,在保证整个建筑工程项目完整性的前提下,并经发包方书面同意后,承包人可以将其他部分专业工程设计业务分包给具有相应资质等级的分包方。

注:本招标文件下述内容如与前附表不一致,以本前附表为准。
1、工程概况

1.1工程名称:中国美术学院南山校区学生公寓建设工程建筑设计

1.2工程地点:位于杭州市南山路218号中国美术学院南山校区内

1.3工程概况:本次招标为中国美术学院南山校区学生公寓建设工程,项目总建筑面积15000平方米,其中地上建筑面积10000平方米,地下建筑面积5000平方米建设资金控制在5000万元以内

2、建设依据

浙发改函(2013)248

3、有关单位和机构

3.1招标人:中国美术学院

3.2招标代理单位:浙江省成套招标代理有限公司

3.3招投标监管机构:浙江省招标投标办公室

4、现场条件

    具备设计条件

5、招标方式

本次招标采用公开招标的方式,根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,按照“公平、公正、科学、择优”的原则择优确定设计单位。

6、设计依据

本招标文件及有关补充文件。

本设计招标文件提供的工程设计资料文件及规定的设计(技术)要求。

与本设计有关的现行国家规范、行业标准、技术规程和地方标准及规定。

7、设计基本要求

7.1设计方案要首先做到经济适用、美观大方。在此基础上做出有创意性的方案设计,充分发挥设计者的想象力、创造力,以赢得招标人、社会的认同与好评。

7.2方案设计及选用材料应符合消防、环保、节能等规范要求。

7.3效果图应按比例制作,同时要真实表现质感、色彩与尺度;重要图案应重点表现。

7.4总平在表示拟建情况的同时,应正确反映用地内及周边的现状及现状地形地物;正确反映道路、绿化带及其它相关城市公共设施的规划设计情况,正确反映相邻建筑物的设计情况;

7.5投标人提交的设计方案应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》(建质[2003]84号)要求,按《房屋建筑制图统一标准》(GBT50001-2001)、《建筑制图标准》(GBT50104-2001)绘制相关技术图纸,列表反映各项主要设计技术指标,并能满足浙江省及杭州市有关部门审批要求;

7.6设计方案应满足学校日照要求;

7.7建筑单体设计形式应与校园周边的建筑物要求相一致,并符合现行土地供应政策;

7.8投标人提交的设计方案应符合有关规范及招标文件的要求;

7.9设计图纸和文件资料必须清晰、完整。

8、投标保证金

投标单位应按前附表的要求向招标代理机构提交投标保证金。

招标人与中标人签订合同后五个工作日内,向中标人和未中标人一次性退还投标保证金及银行同期利息。

发生以下情况的投标保证金将不予退还:

1)投标人在有效期内撤回投标书的;

2)投标人修改或拒绝接受已经确认的条款的;

3)投标人在接到中标通知书后未按招标文件规定提交履约保证金或拒签合同的。

9、有关费用的规定

9.1设计单位在参加设计方案投标活动中的如有关准备工作、编制和递交投标文件等投标活动中所发生的一切费用,不论中标与否,均由设计单位自行承担。

9.2设计方案中标人将继续完成后续设计工作直至施工图设计。招标人将对综合排名第二至第四名的投标人进行投标补偿(技术分低于40分,不给予设计补偿),补偿原则如下:排名第二的补偿人民币贰万元,排名第三的补偿人民币壹万元,排名第四的补偿人民币伍仟元。给予经济补偿的投标人的设计成果,招标人可以无偿使用。

9.3设计费报价要求及方法:

1)招标人提供的中国美术学院南山校区学生公寓建设工程建安工程造价上限为5000万元,各设计单位在此基础上根据招标文件的规定和要求,参照现行有关文件及规定编制工程设计估算书。

★(2设计收费按照《工程勘察设计收费标准》(计价格[2002]10号)文件执行,本工程设计收费计费额为:5000万元,工程设计收费基准价为163.9万元。投标下限为147.51万元,上限为196.68万元。投标价高于上限或低于下限价的,将导致其投标文件不被招标人接受。

    设计费报价包含: 中国美术学院南山校区学生公寓建设工程的方案设计、初步设计(含投资概算编制)及施工图设计,包括各设计阶段的总平面设计、建筑单体设计、建筑结构设计(含基坑围护设计)、幕墙设计(含泛光照明设计)、装饰装修设计(含室内精装修部分设计)、景观绿化设计、室外配套管网、公用动力配套设施,建筑单体内给排水、供配电、动力、暖通、建筑智能化、人防等与本工程相关的所有设计(含必须由其他单位承担的设计费用),以及技术经济分析和相关服务(包括但不限于以下服务:各阶段设计调整,常驻现场的设计代表,提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加基槽、中间结构及竣工验收等;协助及配合招标人进行招标、编制招标文件中的技术规范和技术要求,为招标人提供咨询意见等)。

    设计费不包括初步设计审查和施工图设计文件审查费用,但包括审查过程中根据有关部门或建设单位提出的要求进行的变更、修改所需的费用。

    各设计单位在此基础上根据招标文件的规定和要求,结合本工程的实际情况和自身实力,在确保设计深度和设计质量的前提下,按照国家有关取费标准,结合自身设计能力和设计力量的投入进行报价。投标报价采用四舍五入法精确至元。

9.4设计费的支付方法:签订设计合同后7天内支付合同价的20%;方案设计通过评审获得批复后7天内支付设计费10%;初步设计通过评审后7天内支付设计费20%;施工图设计文件完成后通过图审和报批后7天内支付设计费40%;工程施工完成并经竣工验收合格后7天内支付经甲方审核确认后的剩余设计费。

10、有关设计周期、质量:

10.1中标人负责完成中国美术学院南山校区学生公寓建设工程建筑设计(含其建设用房范围内的场地布置)的方案优(深)化、初步设计及施工图的设计,与周边建筑总图衔接工作。总周期为120日历天。具体各设计阶段控制时间由投标人根据招标需要自行合理安排。

10.2本次工程设计方案的中标人获得本项目的设计资格后,将承担中标设计方案的修改完善(必须按招标人要求意见修改直至满意为止)、初步设计和施工图的设计工作及总图衔接工作,并在合同期内分阶段完成全部设计任务。其设计工作延续至工程施工完成、交付使用,并承担施工中接受咨询、完善及补充设计的义务。在施工阶段应至少派驻现场设计代表一名,积极认真做好配合工作。

10.3设计应细致、全面,完全能够符合现行国家有关规范、标准、规程及地方有关部门审查规定,达到现场施工需要、并满足使用功能要求。施工图设计完成后经招标人及有关专家审核认可和有关部门审查批准后方可正式出图。

11、投标文件的组成

11.1投标文件由商务资信标和技术标两部分组成,未按以下要求制作投标文件的将被否决。

11.2商务资信标主要包括下列内容:

1)投标函及附表;

2)法人授权委托书;

3)投标保证金承诺书;

4)单位营业执照副本、工程设计资质证书副本,质量体系认证证书(如有)等;

5)服务承诺

6)资格后审资料;

1) 1  企业基本情况表

2) 2  近年完成的类似项目情况表

3) 3  新承接的项目情况表

4)表4  近年发生的诉讼及仲裁情况

5)表5  投标人及拟派项目设计负责人无行贿犯罪记录承诺书

6)表6  拟派项目设计负责人简历表

7)表7  拟投入的主要设计人员一览表

8)表8  拟投入的主要设计人员的工作履历表

9)表9  强制性资格条件—资质要求表

7)投标单位认为需提交的其他资料。

11.3技术标主要包括下列内容:

1A3大小方案设计文本:

1封面;

2)设计文件目录;

3)设计说明:

①总体方案说明:包括设计指导思想,建筑设计构思、造型及立面处理、建筑设计特点说明,布局与功能分区,规划设计特点与建筑风格,主出入口的布置和形象,建筑环境、造型、色调,电气、给排水、天然气、计算机网络、通讯等管网设计说明

②技术经济指标表,包括总建筑面积、建筑占地面积、建筑高度、层数、建筑密度、容积率、各功能分区面积、绿地面积、绿地率、实际面积和按规定计算的停车泊位和公共自行车位。

③总平面

a)用地红线范围及周围环境情况(包括道路,工程管线,四邻原有建筑物、构筑物,广场,古树名木等);

b)功能分区,总体布置及空间组合的考虑;场地主要出入口车流、人流交通组织分析,消防、绿化、停车、垃圾收集等及其他公建配套设施的分析、考虑和布置等。

④建筑

a)设计依据及设计要求;

b)建筑设计的内容和范围,简述建设地点及其周围环境、交通条件及建筑用地的有关情况等;

c)设计构思和方案特点,包括功能分区、交通组织、防火设计和安全疏散,自然环境条件和周围环境的利用,日照、自然通风、采光、建筑空间的处理、立面造型等;

d)垂直交通设施;

e)实行建筑节能、推广绿色建筑的设计说明,节约资源、保护环境和减少污染等的措施说明。

⑤结构

    结构说明书,包括上部结构选型、柱网布置、楼面结构、基础选型等。

⑥给水排水,建筑电气,动力、消防、建筑智能化、暖通等

参照建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)编制说明书。

4)主要设计图纸

①总平面图及分析图

    反映整个项目的建筑群体空间关系;可以提供功能分区、总体布置及空间组合;地块内的交通组织、道路设计;竖向设计及用地分析;配套、日照、通风、消防、铺装意向等分析图;与现有教学主楼的关系。

②学生公寓建筑设计图纸

    具体包括学生公寓建筑各主要层次平面图、各立面图、剖面图、交通组织图等;

③透视效果图

    要求提供表达设计意向的不同视角的外立面透视图,效果图应真实体现设计方案的建筑特征,并反映建筑主体和周边环境的关系。含总体设计鸟瞰图和重要节点的透视图。

④其它图纸由各设计单位自行确定;

5)设计投资估算及造价控制措施建议

6)设计进度安排及保证措施;

7)设计质量目标及设计质量保证措施;

8)本工程设计的重点、难点及合理化建议或意见;

2A1彩色展板图1套:

至少四张,其中必须有一张总平面布置图,一张鸟瞰图和二张不同角度的透视图。

注:此展板图不用装订在技术标中,需单独包封。

3、电子光盘1份,包括本次投标中的商务文件、技术计方案及展示建筑效果图等有关内容。文本文件采用Microsoft word格式文件,设计图形文件采用AutoCAD格式文件,效果图采用JPG格式,用较为普及的应用软件制作。包封在A3文本内。

4、投标单位认为需提供的其他内容。

12、投标文件的签署与密封、份数

12.1投标单位宜将商务资信标、技术标分别密封包装,密封包装封口处加盖单位公章和法定代表人或其授权代理人的签字或盖章。

12.2密封袋外应注明工程项目名称,投标单位名称和对应的投标文件内容名称。

12.3投标人按本须知前附表的规定,编制投标文件份数,并明确“正本”和“副本”,正本和副本如有不一致,以正本为准。

13、投标文件的递交与接收

13.1投标文件递交

1)投标人编制的投标文件应当按照招标文件的要求装订、密封、分包、标识,并在规定的投标截止时间前递交至浙江省公共资源交易中心(以下简称省公共资源交易中心)。

2)投标人应当以自己的名义按照招标文件要求的方式和金额向招标人提供投标担保。

3)投标人在投标截止时间前,对已递交的投标文件进行补充、修改或要求撤回的,应以书面形式,并按招标文件的要求签字、盖章、密封、标识及递交。

4)未密封的投标文件,招标人不予受理。

5)未在投标截止时间前送达或未送达指定地点的投标文件,招标人将拒收。

14、 开标

14.1至投标截止时间,送达投标文件的投标人少于三个的,应停止开标,招标人应向省交易管理机构申请重新组织招标。

14.2开标按招标文件规定的时间在省公共资源交易中心公开进行。招标人或招标代理机构主持开标并唱标,省公共资源交易中心的工作人员负责整个开标过程中的相关要素的记录工作,省招标投标办公室代表负责对开标活动的全过程进行监督。

14.3投标人的法定代表人或其授权代表(以下统称投标人代表)必须按招标文件规定的时间参加开标,开标前须出示本人有效身份证(或港澳台通行证、护照,下同)的原件,投标人授权代表还必须同时出示投标授权书原件(或说明投标授权书原件装订在投标文件内),以证明授权代表的身份和被授权范围,并由招标人代表验证确认。

14.4投标文件启封前,投标人代表应首先检查各自投标文件的密封状况与递交时是否一致。所有投标文件的密封状况与递交时一致的,招标人应按照投标文件先送达后开标的顺序进行开标。

14.5唱标人应如实按投标文件当众宣读投标人全称、投标最终报价、投标设计周期及其它主要内容。记录人将唱标内容当即输入“工程交易信息管理系统”,在开标现场公示。投标人代表应对唱标内容及记录结果当即进行校核确认。如发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致时,应当场提出,并经招标人代表、监督人、唱标人和记录人核实后,当即予以纠正。

14.6投标人在投标截止时间前递交投标文件撤回函的,招标人应在开标时宣读撤回函,并将其投标文件及时退还投标人。

14.7 开标时,如出现以下情况之一的,则由招标人详细记录,并送评标委员会评审:

(1)投标人代表未能在所投标段(包)开标结束前参加开标或未能出示本人有效身份证原件的;

(2)投标人的授权代表在所投标段(包)开标结束前未能出示有效的投标授权书原件的;

(3)投标文件的投标报价或其它关键内容字迹模糊、无法辨认的;

(4)投标人在投标文件中对同一标段(包)有两个或多个报价,且未书面声明以哪个为最终报价的;

(5)法律、法规、规章或招标文件规定的其它无效标情况的。

14.8唱标结束后,投标人代表应在开标记录上签字确认。招标人代表、唱标人、记录人、监督人均应在开标记录上签字。投标人代表未在开标记录上签字的,均视为对开标结果予以默认。

开标结束后,如发现开标结果与投标文件不一致者,除评标委员会认定的特殊情况应另行处理外,其开标结果不予纠正。

15、评标

评标委员会按照第五章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。本招标文件“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据。

16、合同授予

16.1 定标方式

决标由招标人负责,参与决标的人员不少于应到人员的三分之二。

决标按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的有关规定,确定中标人。

招标人将招标投标情况和决标结果报省招标办备案后,向投标人发出中标或招标结果通知书。

16.2 中标通知

在招标文件规定的投标有效期内,招标人以书面形式向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知未中标的投标人。

16.3 履约担保

16.3.1 在签订合同前,中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

16.3.2 中标人不能按本章第16.3.1 项要求提交履约担保的,视为放弃中标,其投标保证金不予退还,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。

16.4 签订合同

16.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的,招标人取消其中标资格,其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。

16.4.2 发出中标通知书后,招标人无正当理由拒签合同的,招标人向中标人退还投标保证金;给中标人造成损失的,还应当赔偿损失。

17.重新招标和不再招标

17.1 重新招标

有下列情形之一的,招标人将重新招标:

l)投标截止时间止,投标人少于3 个的;

2)经评标委员会评审后否决所有投标的。

17.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

18.纪律和监督

18.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

18.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

18.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,评标委员会成员不得擅离职守,影响评标程序正常进行,不得使用招标文件评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标。

18.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行。

18.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门投诉。

19、需要补充的其他内容

19.1第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的,则按招标文件的规定,其投标保证金不予退还。投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的,由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。

所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的,招标人应当重新依法组织招标。

19.2建设工程招标投标活动中有下列情形之一的,应认定为串通投标行为:
1)招标人(或招标代理机构)在规定的提交投标文件截止时间后,协助投标人撤换投标文件、更改报价;
2)招标人(或招标代理机构)泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项;
3)不同投标人的投标文件由同一单位(或个人)编制或提供投标咨询服务;
4)不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金;
5) 不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的;
6)不同投标人的投标文件内容出现非正常一致,或者报价细目呈明显规律性变化;
7)不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况;
8)不同投标人的投标文件相互混装;
9)法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

20、设计知识产权归属与相关法律问题

20.1 所有提交方案一律不退回,未中标的设计单位获补偿费用后,招标单位有权采纳其成果。所有提交方案署名权属原设计单位,但招标单位享有使用权。

20.2 方案招标设计成果公布前,除招标单位及其授权单位之外的任何单位和个人无权以任何形式公开展示、利用有效招标设计成果。如违反此项规定,招标单位有权将其所应得补偿金及奖金作为违约金扣除,以补偿因此产生的损失。

20.3 招标单位有权利和义务在评审结束后公布评审结果,并通过媒体、杂志或其他形式介绍、展示设计作品及其评价。

20.4 各投标设计单位提交的设计成果应保持原创性,不得包含任何侵犯第三方知识产权的材料,由此产生的后果由投标设计单位承担。

20.5 在方案招标过程中,由招标单位提供的所有基础资料(包括文字、图纸、电子数据)的版权均受法律保护,除为本项目本身使用外,不作其他用途,任何未经招标单位同意的拷贝、修改、传播、公开发布等行为都将承担法律责任。


第三章   设计任务书

1、设计内容及范围

中国美术学院南山校区学生公寓的方案设计、初步设计(含投资概算编制)及施工图设计,包括各设计阶段的总平面设计、建筑单体设计、建筑结构设计(含基坑围护设计)、幕墙设计(含泛光照明设计)、装饰装修设计(含室内精装修部分设计)、景观绿化设计、室外配套管网、公用动力配套设施,建筑单体内给排水、供配电、动力、暖通、建筑智能化、人防等与本工程相关的所有设计(含必须由其他单位承担的设计费用),以及技术经济分析和相关服务(包括但不限于以下服务:各阶段设计调整,常驻现场的设计代表,提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加基槽、中间结构及竣工验收等;协助及配合招标人进行招标、编制招标文件中的技术规范和技术要求,为招标人提供咨询意见等)。

2、投资来源和投资控制要求

本项目建设资金由中国美术学院自筹,总投资控制在6115万元以内,其中建安成本控制在5000万以内。

3、项目建设周期

本项目计划于2014年上半年开工,2015年建成。

4、设计依据

浙发改函〔2013248号文,

建设项目选址意见书(选字第330100201300227)

建筑设计国家、省、市相关规范

5、建设规模和使用功能

5.1、建设规模:项目总面积15000平方米,其中地上建筑面积10000平方米,地下建筑面积5000平方米。

5.2、建设内容:地上建筑10000平方米,拟建学生公寓床位数约1000床和500座学术报告厅一个,地下建筑5000平方米,拟建一层地下停车库房及地下室辅助用房(学生活动室、洗衣房、设备用房等)。

5.3、基本要求:南山校区学生公寓建筑风格应与南山校区原有建筑风格相协调。应符合规划部门的选址意见书及其附件的要求。学生公寓一楼宜采用架空层的形式,以增加校园的通透感,并能给师生提供一定的体育活动空间,本项目地下停车库与校区原地下车库应设计成一个整体车库,投标人可根据设计需要进行现场踏勘。


第四章   合同条款部分

一、本工程合同采用GF20000209《建设工程设计合同》示范文本。

发包人:_____________________________________________________

设计人:_____________________________________________________

  发包人委托设计人承担____________________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订:

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

设计负责人:                 注册编号:             

序号

分项目名称

建设规模

设计阶段及内容

估算总投资
(万元)

计算规则

 

设计费
(元)

层数

建筑面积
m2

方案

初步设计

施工图

 

 

 

 

 

 

 

 

1、设计收费按照《工程勘察设计收费标准》(计价格[2002]10号)文件执行,若经行政主管部门批复初步设计概算中的建安造价超出合同设计收费计费额10%及以上,最终设计费按经行政主管部门批复初步设计概算中的建安造价进行计算,优惠幅度按投标文件执行。

2设计费报价包含: 方案设计、初步设计(含投资概算编制)及施工图设计,包括各设计阶段的总平面规划设计、建筑结构设计(含基坑围护设计)、幕墙设计(含泛光照明设计)、装饰装修设计(含室内精装修部分设计)、景观绿化设计、总平面布置、室外配套管网、公用动力配套设施及道路,建筑单体内给排水、供配电、动力、暖通、建筑智能化、人防、实验室等与本工程相关的所有设计(含必须由其他单位承担的设计费用),一次模型费,以及技术经济分析和相关服务(包括但不限于以下服务:各阶段设计调整,常驻现场的设计代表,提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等;协助及配合招标人进行招标、编制招标文件中的技术规范和技术要求,为招标人提供咨询意见等)。特殊实验室专业设计,由双方协商确定。

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件:

序号

资料及文件名称

份数

提交日期

有关事宜

 1

 批准文

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 规划红线

 1

 

 3

 任务书

 1

 

 4

 地质资料

 1

 

 5

 1/500 实测地形图

 1

 

 6

 水、电等基础资料

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件: 

序号

资料及文件名称

份数

提交日期

有关事宜

 1

 方案设计

 

合同签订后   

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 初步设计

 

方案报批通过后 

 3

 施工图设计

 

初步设计批复及地址报告详勘后   

 4

 电子文件

 

根据甲方要求

 第五条 本合同设计费为_______________元人民币。设计费支付进度详见下表。 

付费次序

占设计费总价基数%

付费额
(元)

付费时间
(由交付设计文件所决定)

第一次付费

20%(定金)

 

合同签订后7日内(定金)

第二次付费

10%

 

方案设计通过评审获得批复后7日内

第三次付费

20%

 

初步设计通过评审获得批复后7日内

第四次付费

40%

 

全部施工图通过图审和报批后7日内

第五次付费

尾款

 

竣工后7日内

说明:

1.本合同履行后,定金抵作设计费。

2.付款时设计费总价基数=合同总价*每阶段实际设计面积/合同总建筑面积。

3. 尾款为经发包人审核确认后的剩余设计费。

第六条 双方责任

6.1发包人责任:

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

  发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,双方另行协商确定提交设计文件的时间。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签本合同前发包人已同意设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。如这些工作包含在合同设计范围内的,则不再另行支付费用。

6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。

6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。

6.2设计人责任:

6.2.1设计人应按中国国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。规范中有明确规定的必须严格执行,规定不够明确的从严设计。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是:按国家工程建设设计标准和规范执行。

6.2.3设计合理使用年限为________50_____________年。

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论做必要调整补充,否则由此而导致的逾期责任由设计人参照7.4条款执行。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。没有马上实施的项目,由发包人确定时间开展相应工作,不再另行收取费用。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。

6.2.7 招标人根据需要将组织有关专家进行设计方案论证,设计人应无条件积极配合,并根据合理建议完善设计方案。

6.2.8 在施工图设计前,发包人认为需要对初步设计方案进行修改和调整时,设计人应积极主动配合,直至达到发包人的要求。

第七条 违约责任:

7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应付未付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。经政府相关职能部门鉴定,由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金为实际损失的_50_%(累计赔偿金不超过设计费总额)

7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。

第八条 其他

8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题,发生的费用将不另行计费。未及时配合发包人工作,发包人有权在履约保证金中扣除相应费用。情节严重,发包人有权终止合同。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过招标文件中规定的份数,设计人另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、性能等技术参数指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产和各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用除置装费外,其他费用由发包人支付。

8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

8.7本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意采用以下第(2)种方式解决:

1)提交    仲裁委员会,按其现行有效的仲裁规则在    仲裁;

2)向发包人所在地人民法院起诉。

8.8本合同一式________份,发包人________份,设计人________份。

8.9本合同经双方签字并盖章后生效。

8.10本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

8.12其它约定事项:工程竣工验收合格7天内发包人无息退还相应的履约保证金。

 

委托人名称:(盖章)                        设计人名称:(盖章)

法定代表人:(签字或盖章)                  法定代表人:(签字或盖章)

委托代理人:(签字)                        委托代理人:(签字)

本合同签订于: 


第五章   评标办法

1.依据

1.1为规范浙江省重点建设工程招标的评标工作,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》(原国家发展计划委员会等七部委令第12号)、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》(八部委2号令)、《浙江省人民政府关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见(浙政发(200922号)》、《浙江省重点建设工程发包承包管理办法》等有关规定,制定本办法。

2.评标原则

21评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3.评标委员会

3.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员为9人,其中招标人评标代表为1人,抽签产生,其余在浙江省综合性评标专家库中随机选聘。

3.2评标委员会组建后报浙江省招标投标办公室(以下简称招标办)备案。

4.评标程序和内容

4.1评标的一般程序:

4.1.1熟悉招标文件和评标办法;

4.1.2投标文件的符合性审查;

4.1.3投标人的资信评审;

4.1.4投标文件的技术评审;

4.1.5投标文件的报价评审;

4.1.6必要时,对投标文件中的问题进行询标;

4.1.7根据评标方法和标准对投标文件进行评分;

4.1.8完成评标报告,推荐中标候选人。

4.2投标文件的符合性审查

4.2.1评标委员会应依照招标文件的要求和规定,首先对投标文件进行符合性审查。

符合性审查应包括三个方面内容:投标人资格审查、投标文件实质性格式要求响应性审查、投标文件实质性内容要求响应性审查。符合性审查未通过的投标文件不再进入后续评审。当通过符合性审查的投标文件小于3家时,由评标委员会根据投标竞争性情况决定是否进入后续评审。

4.2.2投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

4.2.3投标文件如存在以下情况之一的,经评标委员会三分之二以上的成员认定,作为符合性审查未通过予以否决,不再进行资信业绩、商务标和技术标的评审:

1)投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的;

2)投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人(或其委托代理人)未按招标文件要求签字或盖章的;投标函及附表未加盖拟派项目负责人注册建筑师章的;

3)不响应招标文件规定的实质性要求(具体条文前用“”标示)的;

4)投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证保证金有缺陷而不能接受的;

5)投标报价超过招标人制定的最高和最低限价的;

6)开标时,若存在以下情况之一的:

    (1)投标人代表未能在所投标段(包)开标结束前参加开标或未能出示本人有效身份证原件的;

    (2)投标人的授权代表在所投标段(包)开标结束前未能出示有效的投标授权书原件的;

    (3)投标文件的投标报价或其它关键内容字迹模糊、无法辨认的;

(4)投标人在投标文件中对同一标段(包)有两个或多个报价,且未书面声明以哪个为最终报价的;

 7)法律、法规、规章规定的其他无效投标的。

4.3投标文件的资信标评审

    资信业绩部分:05分,由评标委员会全体成员查阅投标文件及相关证明材料并进行集体讨论后统一评分。

1、拟派项目负责人具有高级技术职称,得1分;

2拟派项目负责人自201011日(设计合同签订时间为准)起,以项目负责人身份承担单个合同建筑面积2万平方米及以上的科教文卫公共建筑项目设计,每个得1分,本项最高3分,同一合同项目不得累加。【证明材料:设计合同。如合同无法全面完全反映上述内容的,还须提交中标通知书或建设单位出具的证明材料。所有资料原件备查。】

3投标人的《企业信用报告》的评分(01分)。

1)评分依据:

根据《关于进一步规范省重点建设工程招投标活动的通知》(浙发改基综[2007]58号)文件,用以评分的《企业信用报告(浙江省招标投标领域适用)》应符合以下所有条件:

a、《企业信用报告》由第三方信用服务机构出具;

b、出具《企业信用报告》的机构已经浙江省发改委(浙江省信用浙江建设领导小组办公室)备案;

c、信用等级信息已在信用浙江网上公示;

d、在有效期(1年)内。

2)《企业信用报告》评分的确定:

投标人的《企业信用报告》具体评分如下表:

信用等级

信用提示

得分

AAA

信用优良

1.0

AA

0.5

A

信用良好

0

:投标人提供的《企业信用报告(浙江省招标投标领域适用)》须从“信用浙江”网上下载(加盖投标人公章),并附在投标文件资格后审资料“表1企业基本情况表”后。

4.4投标文件的技术标评审

4.4.1由评标专家负责对投标文件的技术部分采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了评分细则所规定的分值范围的,则该张评分表无效。此项评分为:从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值(保留小数2位)。

4.4.2技术评分(3270分)具体内容和标准为:

1规划设计指标是否符合规划及招标文件要求;48

2项目主要技术经济指标是否符合项目建议书及招标文件要求;37

3平面布局布局是否科学合理,合理利用土地,是否与周边环协调美化程度,是否足交通流线口要求,是否足消防、日照距要求;49

4)建筑意、艺术文化、间处理是否符合并充分设计任务要求;49

5功能分区是否科学合理,是否能满足使用功能要求;48

6内部空间布局是否科学合理,是否能满足使用功能要求;37  

7绿化与景观环境系统设计是否美观、协调性;25

8对安全卫生、消防、人防、环保、节能等设计因素是否考虑周全、得当;36

9设计进度安排的合理性、设计质量管理措施的可行性等,设计质量目标及保证措施是否明确、具体;25

10本工程设计的重点、难点及有针对性的合理化建议或意见。36

4.4.3以上评分保留小数1位。

4.5投标文件的商务标评审

4.5.1由评标专家对投标文件的商务报价进行评审。评标专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析,找处报价差异的原因及存在的问题。

4.5.2商务报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上,按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的,应调整投标人报价,但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的,不得调整。

1)最佳报价值的确定方法:按国家规定收费标准计算的下限值为最佳报价值。

2)根据投标人的评标价与最佳报价值的比值,计算出报价的评分值,即:

评标价等于最佳报价值,得满分25分;

评标价每高于最佳报价值一个百分点,扣1分;

3)投标人商务报价得分不足5分的按5分计。

计算工程设计费报价评分不足1个百分点时,使用直线插入法计算(四舍五入、保留2位小数)。   

凡评分涉及的资料均须提供其复印件,原件备查。

4.6投标文件的综合评分

4.6.1投标文件的综合评分为投标文件的资信标评分、技术标评分、商务标评分的总和。

4.7推荐中标候选人

4.7.1评标委员会根据综合评分对投标文件进行排序,依次推荐前一至三名为中标候选人。评分相同时,报价低者优先。评分、报价均相同时,由评标委员会全体成员记名投票(不得弃权)决定排序。

4.8评标报告

4.8.1评标委员会对投标文件作出的评审结论,应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

4.8.2评标委员会应根据评标情况和结果,向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会起草,经评标委员会三分之二以上的成员同意通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可,评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

4.8.3评标报告应包括以下内容:

1)开标记录;

2)评标内容、过程和结果;

3)否决投标情况说明及相关依据;

4)询标澄清纪要;

5)中标侯选人的优劣对比和存在问题;

6)其他建议。

4.8.4中标候选人按照《浙江省招标投标条例》规定进行公示,投标人如发现权益受到侵害,应当按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委11号令)的规定向有关监督部门提出投诉。

5.定标

5.1定标由招标人负责,参与决标的人员不少于应到成员的三分之二(招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人)。

5.2根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。

招标人在定标前,应向检察机关查询中标候选人的行贿犯罪档案,若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的,一律取消其中标资格,按照中标候选人的推荐顺序依次递补,也可以重新招标。

中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的,将按招标文件的规定,其投标保证金不予退还。投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的,由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。

5.3如发生投诉争议等情况时,经查实投标人存在违法、违规行为,不符合中标条件,且该行为在评标时是无法发现和确认的,招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排名确定中标人,也可以重新招标。

5.4当所有中标候选人放弃中标权或经查实存在违法、违规行为被取消中标资格的,招标人应当重新依法组织招标。

5.5招标人将招标投标情况、决标结果和投标人无行贿犯罪记录的核查报告,报省招标办、省重点办备案后,向投标人发出中标或招标结果通知书。

6.注意事项

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定,评标中,发现在建设工程招标投标活动中有下列情形之一的,且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的,经评标委员会半数以上成员确认,其投标文件按无效标处理,予以废除,不再对其进行评审,也不影响招标工程继续评标。评标结束后,评标专家应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标管理机构作进一步的调查处理,即使最终无法认定串通投标行为成立,也不影响对其按无效标处理的结果。

  1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
    
2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
    
3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;
    
4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
    
5)不同投标人的投标文件相互混装;
    
6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。


第六章 投标文件有关格式

附件一

中国美术学院南山校区学生公寓建设工程建筑设计

投 标 函

中国美术学院

1我方已全面阅读和研究了中国美术学院南山校区学生公寓建设工程建筑设计招标文件和补充文件,并经过现场踏勘,澄清答疑,已充分理解并掌握本工程设计的全部有关情况和要求。如我单位中标,同意接受招标文件的全部内容和要求。我方愿意以人民币(大写)                 元(¥            )的投标总报价,报价包含设计方案优(深)化调整、初步设计、施工图设计等设计全部费用,设计总周期(指从中标设计方案深化(优化)调整至提交符合规范要求的施工图设计成果止)为        日历天,质量目标:             项目负责人:        ,并按合同约定实施和完成工程设计,补正工作中的任何缺陷。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份,金额为人民币(大写)         元(¥            )。

4.如我方中标:

(l)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

5.我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.                      (其他补充说明)。

 

投标人:                (盖单位章)  法定代表人或其委托代理人:           (签字或盖章)

项目负责人注册建筑师(一级):                    (签字及盖注册建筑师执业章)

地址:                                   联系人、电话:                            

传真:                                   邮政编码:                            

开户银行:                                帐号:                               

               


 

投标函附表

目名称

 

标编

 

人名称

 

项目设计负责人

姓名:           

国家注册建筑师级别:   

注册编号:               

设计周期

①合同签订后    日历天内按专家评审会议和招标人意见完成建筑方案设计及优化;

②建筑方案设计经批准后    日历天内完成初步设计,同时基本完成主体建筑的施工图设计;

③初步设计审批完成后    日历天内完成本项目开工所需的施工图设计,之后的    日历天内完成全部的施工图设计。

 ④施工阶段的设计服务周期根据施工进度配合进行。

备注

 

 

人:                     (全称、签章)                     

地址:                                         邮编          

电话                                         真:          

法定代表人或授委托人:                  (盖章或签字)       

拟派项目设计负责人:                 (签字及盖注册建筑师执业章)              

日期:                                


附件二

法人授权委托书

 

本授权委托书声明:我                             的法定代表人身份授权:姓名:       性别:    年龄:     职务:      身份证号码:                    为我公司授权代理人,全权委托他以本公司名义参中国美术学院南山校区学生公寓建设工程建筑设计投标,负责投标文件签署、开标、询标、商签合同以及处理与此有关的其他事务,我单位均予承认。

 

设计单位盖章:

法定代表人(签字或盖章):

授权委托日期:             


附件三

 

投标保证金承诺书

                              

我单位已按招标文件的要求提交了投标保证金        元人民币。若发生下列任何一种情况(不必提供详情和证件)。

1)我单位在投标有效期内撤回投标文件

2)我单位修改或拒绝接受已经确认的条款;

3)我单位未按招标文件要求交纳履约保证金或拒签合同;

我单位同意贵方没收上述投标保证金。

 

投标人:(盖公章)

法定代表人:(签字或盖章)

    址:

    编:

    话:

        期:年 月 日


附件四

 

服务承诺

 

 

 

 

 

 

格式自拟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投标人:                      (单位全称) (盖章)       

      法定代表人或授权委托人:         (签字或盖章)         

      日期:                                   


附件六:资格后审资料表格

 

                               工程

 

资格后审申请表

申请人名称:

我申明:作为申请人,对以下填写的申请表负责,并保证所有填写的申请资料的真实性。如果资格后审通过,我将承担投标文件承诺的全部责任和义务。

 

 

 

申请人:                    法定代表人

(盖章)                    或委托代理人:(签字)

                            日期:      

    注:如是委托代理人签字,则需附由法定代表人签名或盖章并加盖单位印章的授权书。


 

1     企业基本情况表

投标人名称

 

注册地址

 

邮政编码

 

联系方式

联系人

 

电话

 

传真

 

网址

 

组织结构

 

法定代表人

姓名

 

技术职称

 

电话

 

技术负责人

姓名

 

技术职称

 

电话

 

成立时间

 

员工总人数:

企业资质等级

 

其中

注册设计师

 

营业执照号

 

中国建筑大师

 

注册资金

 

教授级高级工程师

 

开户银行

 

高级工程师

 

账号

 

工程师

 

经营范围备注

 

投标人资历简介

 

                 

说明:1、投标人资历是指投标人的成立、改名、改制等演变和法定代表人变更、人员增减以及单位资质变化等情况,该内容可填入表内,也可单独撰写附于表后或对本表进行扩展


2  近年完成的类似项目情况表

 

项目名称

 

项目所在地

 

发包人名称

 

发包人地址

 

发包人电话

 

合同价格

 

设计周期

 

承担的设计工作

 

设计质量

 

项目负责人

 

各专业设计负责人

 

项目描述

 

备注

 

注:附中标通知书或设计合同等证明资料。


 

3   新承接的项目情况表

 

项目名称

 

项目所在地

 

发包人名称

 

发包人地址

 

发包人电话

 

合同价格

 

设计周期

 

承担的设计工作

 

设计质量

 

项目负责人

 

各专业设计负责人

 

项目描述

 

备注

 

注:附中标通知书或设计合同等证明资料。


4  近年发生的诉讼及仲裁情况

 

 


5   投标人及拟派项目设计负责人无行贿犯罪记录承诺书

 

                

             (投标人)                 公司及我公司拟派项目设计负责人   (拟派项目设计负责人姓名)     ,身份证号码                     201071日以来至投标截止日无任何行贿犯罪记录,如经检查机关核实我任何一方(投标人或拟派项目设计负责人)在此期间内有犯罪记录,我方(投标人)愿意无条件放弃中标并对由此给招标人带来的损失给予补偿。
    特此承诺!

 

投标人:(单位全称)(公章)                    拟派项目设计负责人:(盖注册建筑师执业章)

 

(法人章)                                        (签字)

 

  期:


6   拟派项目设计负责人简历表

 

    投标人:                               项目名称:                      

姓名

 

性别

 

年龄

 

职务

 

职称

 

学历

 

参加工作时间

 

从事项目设计负责人年限及资质等级

 

起止时间

所在单位及职务(所在学校及专业)

 

 

 

 

工程设计业绩情况(201011日以来)

建设单位

项目名称

建设规模

设计时间

在项目目中任何职

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

7  拟投入的主要设计人员一览表

投标人:   (盖章)

姓名

专业分工

年龄

性别

专业学历

专业年限

现任职务和职称

注册执业资格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、列入本表人员如更换需经过发包单位的同意,擅自更换或不到位均属违约行为。


8  拟投入的主要设计人员的工作履历表

投标人:   (盖章)

姓名

 

年龄

 

专业

 

职称

 

职务

 

拟在本合同工程担任职务(或专业分工)

 

毕业学校

 

               

年至 

参加过设计的工程项目名称

担任何职务

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表中人员如学历证、职称证书、注册执业证书等资料复印件附后(原件备查)。


9   强制性资格条件要求表

内容

 

投标人情况说明

法人资格

投标人具有独立法人资格,具有建筑行业建筑工程甲级设计资质或工程设计综合甲级资质或建筑设计事务所甲级;本项目不接受联合体投标。

 

拟派项目负责人资格

拟派项目负责人具有国家注册一级建筑师执业资格,并注册在投标人单位;

 

资质业绩

/

 

信誉

投标人具有信用等级为A级及以上企业信用报告(浙江省招标投标领域适用);

 

投标人及拟派项目负责人自201071日至投标截止日无行贿犯罪记录(以法院判决书日期为准);

 

    注:

本表后附相关证明材料的复印件,原件备查。

如查实投标人提供虚假资料以满足强制性要求的,取消中标资格,并报主管部门予以通报。

 

    人(盖章):

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):

   


日期:2013-09-04 阅读:85次
 
 
 
   
 

校园建设和管理处地址 南山校区:杭州市南山路218号1A-208室  象山校区:杭州市转塘街道象山352号17号楼106室
电话         南山校区:87164635           象山校区:87200066

您是本站第 位访问者
Copyright©2011-2012 中国美术学院 All Rights Reserved.